百利科技:百利科技关于签订重大合同

时间:2021年11月12日 22:06:34 中财网
原标题:百利科技:百利科技关于签订重大合同的公告


证券代码:
603959
证券简称:百利科技
公告编号:
20
21
-
051


湖南百利工程科技股份有限公司


关于签订
重大
合同的
公告








本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。






重要内容提示
:


. 合同类型及金额:工程总承包合同,合同金额87408.80万元(人民币大
写:捌亿柒仟肆佰零捌万捌仟元整)。

. 合同生效条件:合同自双方签字盖章且按照法律、行政法规规定办理相
关手续起生效。

. 合同履行期限:计划投产日期为2022年9月30日。

. 对上市公司当期业绩的影响:本合同总价为87408.8万元,占公司最近
一年经审计营业收入的62.25%。如合同按期履行,预计会对公司当期及未来经
营业绩产生积极的影响。

. 风险提示:本合同双方均具有履约能力,但在合同履行期间,可能存在
因法律法规、行业政策、市场环境、意外事件、不可抗力及工艺技术等不确定性
因素的影响,导致合同无法正常实施或全面履行的风险。






湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称
百利科技”或
“公司”)

2021

1
1

12


安徽海创新能源材料有限公司(以下简称“安徽海创”)签订了
《安徽海创新能源材料有限公司一期5万吨/年磷酸铁锂工厂设计、采购、施工
工程总承包(EPC一体化)合同》


现将
相关
情况公告如下:


一、审议程序


公司


届董事会第


次会议审议通过了《关于签订重大合同的议案》

董事会同意公司与
安徽海创签署
上述
合同




二、合同标的和对方当事人情况



(一)合同标的情况

发包人:安徽海创新能源材料有限公司

工程名称:安徽海创新能源新材料有限公司
5
万吨
/
年磷酸铁锂项目的设计、
采购、施工工程总承包(
EPC
一体化)


工程地点:安徽省芜湖市


工程内容:本期为建成年产
5
万吨磷酸铁锂正极材料项目。



承包合同范围:总承包单位承包整个建设工程的
项目的设计、采购、施工、
调试、性能验收合格,直至竣工验收的工程总承包
,并对所承包的建设工程的质
量、安全、工期、造价等全面负责,最终向
发包人
提交一个符合合同约定、满足
使用功能、具备使用条件

生产合格产品并经竣工验收达到合格的建设工程项目。



工程批准、核准或备案文号:
开管秘【
2021

345



(二)合同对方当事人情况

企业名称:安徽海创新能源材料有限公司

企业性质:其他有限责任公司

住所:安徽省江北新兴产业集中区沈巷片区起步区皖江大道9号1#楼301


法定代表人:郭景彬

注册资本:50000万元人民币

经营范围:一般项目:电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材
料销售;电池制造;电池销售;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不
含危险废物经营);进出口代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的
项目)许可项目:货物进出口;技术进出口

成立日期:2021年9月29日

股东:安徽海创新型节能建筑材料有限责任公司,持有安徽海创80%股份;
安徽高沐创业投资有限公司
,持有安徽海创20%股份。


截止2020年12月31日,安徽海创控股股东安徽海创新型节能建筑材料有
限责任公司431亿元,净资产362亿元,2020年度实现营业收入38.38亿元,
实现净利润66.31亿元(以上数据已经审计)。



截止2021年9月30日,安徽海创控股股东安徽海创新型节能建筑材料有限
责任公司473亿元,净资产394亿元,2021年1-3季度实现营业收入21.97亿
元,实现净利润44.87亿元(以上数据未经审计)。


三、合同主要条款


发包人:安徽海创新能源材料有限公司


承包人:湖南百利工程科技股份有限公司


(一)
合同范围


1
、总承包工作范围内的全厂设计、产线和公辅设备及材料采购、产线和公
辅设备及材料安装、建筑工程、技术服务(含调试、性能测试和验收,下同),
直至竣工验收,达产达标,含
1
2
个月内的的维保服务。



2
、从投料试车到达产达标阶段承包人提供技术指导服务,并参加竣工验收。



3


整个工程性能验收合格并完成工程竣工验收
开始
12
个月内的运行维保
服务。



(二)
合同工期


1
、设计开工日期:
2021

12

31
日前提供全套土建设计图纸,
2022

2

28
日前提供产线全套工艺设备图纸,
2022

4

30
日前完成项目所有图纸
提交




2

施工开工日期:计划
2021

12

31
日(具体以发包方下发开工令为准)




3
、投产日期:
2022

9

30





(三)合同价款


合同
暂估总
价款为人民币(下同)
捌亿柒仟肆佰零捌万捌仟
元整(
87,408.8
万元)




以上价格为含税价。合同期限内国家相关税率调整

合同总价相应调整


体调整办法和
金额
另行约定




(四)
合同付款


1

合同付款节点


按工程设计,产线、公辅设备及材料采
购,产线、公辅设备及材料安装,建
筑工程、技术服务付款节点支付




2

竣工结算



提交竣工结算资料:承包人应在竣工验收报告和完整的
竣工资料被发包人


后的
30

内,向发包人
并按发包人格式和份数要求
递交

工结算报告和完整
的竣工结算资料




发包人
应在
收到承包人提交的竣工结算报告和完整的竣工结算资料后的


内,
进行审查并
提出修改意见
,双方就竣工结算报告和完整的竣工结算资料的
修改达成一致意见后,由承包人自费进行修正,并
3
0
日内提交最终的竣工结算
报告和最终的结算资料。



最终
竣工结算的款项
必须经发包方签字盖章确认后才有效,承包方不得以本
合同中任何条款和
/
或期限为依据单方面确认。



(五)违约、索赔和争议


1
、合同解除


1.
1
、发包人有权在以下任一情形下,向总承包人发出书面通知后,可单方
面全部或部分解除本合同:


1.
1.1
由于总承包人原因造成本合同项目总工期延期
90
天及以上;


1.
1.2
总承包人经营情况恶化、资不抵债或破产;


1.
1.3
法律法规认为其不能履行本合同项下的义务的其他情形




1.
2
总承包人有权在以下任一情形下,向发包人发出书面通知后,可单方面
全部或部分本合同:


1.
2.1
由于发包人原因造成付款延期或停工
180
天及以上或本合同项目总
工期延期
180
天及以上,项目停工或工期延期期间发包人正常支付款项的情形,
总承包人无权单方面解除;


1.
2.2
发包人经营情况恶化、资不抵债或破产;


1.
2.3
法律法规认为其不能履行本合同项下的义务的其他情形。



1.
3
合同解除后,由发包人或由总承包人解除合同的结算及结算后的付款约
定仍然有效,直至解除
合同的结算工作结清,但双方约定支付的违约金应在前述
结算时一并扣除。



1.
4
解除合同的争议


合同双方对解除合同或
对解除日期的结算有争议的,应采取友好协商方式解
决,
协商不成时按
合同
相关条款
约定的方式解决。




2
、违约责任


2.1
因总承包人、总承包人的分包人原因造成总工期延误的,每延误一天,
总承包人按照技术服务费的
0
.
1
%
支付违约金,并赔偿因工期延期交付给发包人
造成的损失,损失费用据实计算,在技术服务费中扣除。除合同另有约定外,误
期赔偿费的最高限额为技术服务费的
5%




2.2
因发包人原因造成项目总进度延误的,按该延误给本合同造成的工期影
响顺延工期。



2.3
因发包人造成项目暂停的,发包人应支付总承包人实际产生的窝工费、
赶工费等损失,工期顺延。



3
、争议和裁决


在争议提交调解之日起
30
日内,双方仍存有争议时,或合同任何一方不同
意调解的,向工程所在地人民法院提起诉讼。



(六)合同生效及其它


1

合同订立时间:
2021

11

12



2

合同订立地点:
芜湖


3

本合同在以下条件全部满足之后生效:


3.1
双方签字盖章;


3.2
依照法律、行政法规规定办理相关手续。



四、说明合同履行对上市公司的影响


(

)
本次合同
总价为
人民币
87408.8
万元
,占公司最近一年经审计营业收入

62.25%


合同按期
顺利
履行

预计会
对公司当期及未来经营
业绩
产生积极
的影响。



(

)

项目对公司业务独立性不构成影响。

公司业务不会因为本次合同的签
订和履行对客户形成依赖。



五、合同履行的风险分析



合同双方均具有履约能力,但在合同履行期间,
可能
存在因
法律法规、行
业政策、市场环境、意外事件、不可抗力
及工艺技术

不确定性因素

影响
,导


同无法正常实施或
全面履行
的风险


公司将根据
项目进展情况按规定及时履
行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。






特此公告。






湖南百利工程科技股份有限公司董事会



二〇



十一

十三




  中财网
各版头条
国产成人高清精品免费